ПравоВед.by - Юридическая консультация, правовая помощь адвоката, юридические услуги, представительство в суде.

 
 

Популярные вопросы:

Перерасчет подоходного налога (займ под залог)

В 2013 году был взят займ у физ.лица РБ в размере 6000у.е. под залог имущества находящегося у третьего лица. Удостоверили обычной распиской в одном...

арест имущества

здравствуйте. Мне сегодня позвонил судебный исполнитель и сказал, что на меня подали в суд юридическое лицо и я должна выплатить 39 миллионов рублей...

отказ от классного руководства

Здравствуйте!Я работаю в школе учителем английского языка на ставку. В начале учебного года меня заставили взять часы классного руководства. Могу ли...

Отработка после вуза

Здравствуйте! Я окончила вуз в 2014 году,в котором обучалась на сокращенном сроке, за счёт средств из бюджета областного комитета по с/х,и по...

повреждение автомобиля птицами

Нам предъявлен иск о возмещении материального ущерба, нанесенного домашними птицами (индейками) автомобилю истца. В проведении экспертизы...

Сын хочет переписать очередь на квартиру на жену

Здравствуйте.Сын хочет переписать свою очередь на квартиру на жену(выходец из детдома).У них двое несовершенно летних детей.У сына это второй...

Решение суда о детях

При расторжении брака решением суда небыло определено с кем из родителей будет проживать ребенок. Спора по детям нет - такая фраза проходит в решении...

командировка в "папин день"

Здравствуйте! Мы многодетная семья и имеем еженедельный свободный от работы день Пн. Мужа отправляют в двухнедельную командировку. Каким образом...

Доля в квартире

Здравствуйте. Интересует как оформить долю в квартире в собственность. Мы муж и жена, собственник квартиры жена. В какую организацию надо обратиться...

уволился и принялся

Если я уволилась(т.к. хотела устроиться на другую работу) а через две недели попросилась назад(т.к. место было уже занято,неуспела) и директор меня...

Внимание! Каждый Ваш вопрос уникален и юридическая консультация дается только по нормативным правовым актам, которые действовали на момент написания конкретного вопроса! Не поленитесь задать свой уникальный юридический вопрос. Мы рады каждому обращению к нам за консультацией, но постарайтесь, задавая Ваш юридический вопрос, описать сложившуюся юридическую ситуацию как можно подробнее не опуская ни одной правовой детали.


Платная юридическая помощь адвоката:

+375 29 626-12-29; +375 29 145-45-19.

Претензия


Автор: Antonina AV от 4 января 2014
 
Здравствуйте. У меня такая просьба:
ИП оказывает услуги по монтажу натяжного потолка физ. лицу. Потолок поставил в срок, не авансов не предоплат не брал. Расчета нет с 07.09.2013 года по сей день (04.01.2014). Мотивирует тем что не поклеен плинтус на потолке, а плинтусе в договоре не указано. разговор был после установки потолка о возможности за дополнительную плату его поклеить. Из=за особенностей углов и формы потолка плинтус покленин не был (деньги никаких не брал вообще). Приезжали еще 2 поклейщиков плинтоса для консультации и никто не взялся это делать. предложили гибкий резиновый плинтус из полиуретана, но он дорогой и заказчик сказал что подумает о его приобретении.
Помогите подготовить претензионное письмо и правильно расчитать сумму претензии.
Условия договора:
ДОГОВОР
на оказание услуг по монтажу натяжного потолка
г.Брест «___»____________2013 г.

________________________________________________________________________________, (Ф.И.О. физического лица), именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ____________________, (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика монтаж натяжного потолка (далее Работа) и ознакомить с инструкцией по эксплуатации натяжного потолка, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его, а также соблюдать правила эксплуатации.
1.2. Предусмотренные п. 1.1. Работы выполняются я из материалов Подрядчика силами и средствами Подрядчика.
1.3. Гарантийный срок произведенных Работ составляет 36 месяцев со дня принятия Работ Заказчиком. Гарантия не распространяется, если Работа выполнена из материала Заказчика.

2. Сроки и способы выполнения Работ.
2.1. Начало выполнения Работ «___»____________2013 г.
2.2. Окончание Работ «___»_______________2013 г.
2.3. Подрядчик имеет право выполнить Работу досрочно.
2.4. Сроки Работ подлежат пересмотру в случаях:
2.4.1. несвоевременной передачи Подрядчику строительной площадки (фронта Работ) или материала (если материал Заказчика);
2.4.2. выполнения в ходе Работ дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных п. 1.1. данного договора;
2.4.3. существенного нарушения установленного договором подряда расчетов за Работу.
2.5. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.

3. Цена и порядок оплаты.
3.1. Цена настоящего договора составляет:_______________________________________________________________руб.
3.2. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем наличного (безналичного) расчета.
3.3. Расчеты по настоящему договору производятся с применением предоплаты в размере ___________% суммы договора.
3.4. Окончательный расчет Заказчик производит в день приемки Работ.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. исполнять условия договора;
4.1.2. передать Подрядчику строительную площадку (фронт Работ);
4.1.3. обеспечить выполнение работ по подготовке строительной площадки, демонтажу оборудования, аппаратуры механизмов и устройств мешающих проведению Работ, если иное не предусмотрено договором;
4.1.4. своевременно обеспечить Подрядчика материалом, если договором не предусмотрено иное;
4.1.5. содействовать Подрядчику в выполнении Работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных договором;
4.1.6. осуществлять оплату Работ в соответствии с договором;
4.1.7. выплачивать неустойку и возмещать убытки Подрядчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, если он не докажет, что нарушение условий договора произошло не по его вине.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения договора в случаях предусмотренных законом, а также отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора;
4.2.2. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика;
4.2.3. требовать за счет Подрядчика устранения результата Работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течении гарантийного срока;
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. исполнять условия договора;
4.3.2. выполнять Работы в определенные договором сроки;
4.3.3. своевременно предупреждать Заказчика о выявлении несоответствия материалов, обеспечение которых осуществляет Заказчик;
4.3.4. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах. Которые препятствуют его исполнению;

4.3.5. своевременно устранять за свой счет результат Работы ненадлежащего качества, за который он несет ответственность.
4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. привлекать субподрядчика;
4.4.2. получать плату за выполнение Работ в соответствии с договором;
4.4.3. приостанавливать выполнение Работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
4.4.4. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях предусмотренных договором.

5. Ответственность сторон.
5.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку Подрядчику в случаях и размерах:
5.1.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных Работ и оформление соответствующих документов – 0,2 % стоимости непринятых Работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих Работ;
5.1.2. за несвоевременное проведение расчетов за выполненную и принятую Работу – 0,2 процента неперечисленной (неуплаченной) суммы за каждый день просрочки платежа;
5.1.3. за нарушение сроков поставки материальных ресурсов (материала), поставка которых договором возложена на Заказчика – 0,2 процента стоимости недостающих материалов за каждый день просрочки, но не более фактической стоимости их приобретения.
5.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку Заказчику в следующих случаях и размерах:
5.2.1. за нарушение установленных в договоре сроков выполнения Работы – 0,2 процента стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости.

6. Порядок изменения и расторжения договора. Порядок разрешения споров.
6.1. Изменения и дополнения в договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения сторонами дополнительного соглашения.
6.2. При расторжении договора, если иное не предусмотрено законодательством, Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненные в соответствии с договором Работы и возместить ему убытки, не покрытые этой суммой.
6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами, а в случае недостижения согласия – в судебном порядке.

7. Заключительное положение.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех предусмотренных договором обязательств и полного взаиморасчета.
7.2. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

8. Форс-мажор.
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства неопределенной силы, возникшие после заключения договора.
8.2. Если любое из таких обстоятельств повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

9. Реквизиты сторон.

Сумма договора 315 у.е. по курсу банка на момент расчета, сроки не нарушены, денег на руки не получал.
Заранее СПАСИБО

Теги данного вопроса:






Если Вам нужна срочная правовая помощь...

Если Вы не получили ответ на свой вопрос или по каким-то причинам он Вам не ясен...

Если Вы хотите получить квалифицированную помощь адвоката с учетом Ваших деталей...

Если Вам нужно представительство Ваших интересов уже сегодня...

Если Вы не уверены, что сможете сами защитить свои законные права...

 

 

Мы предлагаем воспользоваться платной юридической помощью адвоката
Филановича Геннадия Александровича.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления адвокатской деятельности, выданное Министерством юстиции Республики Беларусь № 02240/2297.  Действительна до 05.02.2018 года.

 

Телефон +375 29 626-12-29.


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам бесплатно зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Только при выполнении этого простого условия Вы сможете добавить Ваш правовой Вопрос или комментарий на наш сайт и получить на него юридический ответ!

Добавить комментарий к юридическому вопросу касающемуся "Претензия":

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Платные консультации:

получить платную юридическую консультацию адвоката или иную правовую помощь можно по телефону, электронной почте или при личной встрече с адвокатом в его офисе. Достаточно позвонить адвокатам по телефонам:



При звонке из Республики Беларусь вместо цифр "+375 29" можно набирать цифры "8 029".

Телефоны адвокатов доступны
с 8.00 до 22.00 ежедневно.
В рамках платных консультаций правовая помощь оказывается с учетом всех Ваших правовых нюансов и представленных Вами документов. По итогам устной консультации возможна подготовка письменного документа с текстами извлечений из нормативных правовых актов (нормы, на основании которых дана консультация).

Обращаем внимание, что указанные телефоны принадлежат адвокатам и не предназначены для бесплатных консультаций! Получить бесплатную помощь Вы можете только задав вопрос на нашем сайте.

Последние Вопросы:

Сегодня, 13:46
Здравствуйте!Заболел ребенок (гражданин РБ,4 года).Я (гражданин Украины с видом на жительство РБ) пошла на больничный по уходу за ребенком,мне...
Прочитать ответ
Сегодня, 12:34
Здравствуйте, мы молодая семья с двумя несовершеннолетними детьми, стоим на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в г. Чериков по месту...
Прочитать ответ
Сегодня, 01:54
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,ответ по следующему вопросу.Узнал о штрафе за ПДД по фотофиксации.На территории РБ не проживаю постоянно.Письмо...
Прочитать ответ
Другие вопросы

Архив Вопросов:


Декабрь 2016 (28)
Ноябрь 2016 (441)
Октябрь 2016 (443)
Сентябрь 2016 (362)
Август 2016 (379)
Июль 2016 (230)