ПравоВед.by - Юридическая консультация, правовая помощь адвоката, юридические услуги, представительство в суде.

 
 

Популярные вопросы:

Отработка после университета

Здравствуйте! У меня сложилась такая ситуация: в 13 году я поступила в пед на бюджет, отучилась 2 курса, а потом перевелась на заочную форму обучения...

Договор купли-продажи

Добрый день.Помогите разобраться. Я планировала приобрести ав нибудь по середине маршрута. И оформим сделку по счет-справке. я с полной уверенностью,...

Денежные переводы

Здравствуйте. Мои хорошие знакомые из Италии хотят отправить мне деньги через Western Unior, на подарки моим детям. Скажите придётся ли мне платить...

Прописать родителей жены

Здравствуйте. Такая ситуация: Мои родители продали квартиру и хотят прописаться в нашу. Собственником нашей квартиры является мой муж, прописано у...

Трудовой Кодекс РБ

Здравствуйте,муж оформил дополнительный выходной день от работы(т.к. мы являемся многодетной семьёй)входит ли этот день в трудовой стаж?Имеют ли...

Взыскание задолженности

Проживали с мужем в общежитии,договор найма заключен с ним.в декабре 2015 года развелись,я из общежития выехала но осталась в нем...

О бездействия судебного исполнителя.

Добрый день! В декабре 2015 года было принято решение по гражданскому иску Первомайского суда о взыскании материального ущерба, причинённым...

Обмен авто

Добрый день. Ситиуция такова.. Я Обменял свое авто на другое (ключ на ключ) расписок о обмене и каких либо бумаг не писалось ,а просто передача...

Регистрация в арендном жилье

Здравствуй. Мы с другом приехали в Минск работать.На руках контракт, договор аренды помещения и тд. Со всем этим мы поехали в миграционку. Тут...

Новорожденный(гражданин РФ) и поликлиники

Добрый день. Ситуация: Я и жена граждане РФ. Живем в Минске и имеем временную регистрацию(продлеваем каждый год. Тут же(в Минске) родился ребенок,...

Внимание! Каждый Ваш вопрос уникален и юридическая консультация дается только по нормативным правовым актам, которые действовали на момент написания конкретного вопроса! Не поленитесь задать свой уникальный юридический вопрос. Мы рады каждому обращению к нам за консультацией, но постарайтесь, задавая Ваш юридический вопрос, описать сложившуюся юридическую ситуацию как можно подробнее не опуская ни одной правовой детали.


Платная юридическая помощь адвоката:

+375 29 145-45-19; +375 29 626-12-29.

Распределение


Автор: Семира от 30 марта 2016
 
Здравствуйте, я заканчиваю колледж на бюджетной форме обучения, меня распределили в Минскую область, очень далеко, 140 км от Минска. В Минске и Минском районе вакансий нет. Я, мой муж и ребёнок (старше 3 лет) прописаны в Минском районе, живём на съёмной квартире в Минске (по договору аренды), муж работает в Минске. Имею ли я право просить учреждение образования предоставить мне право самостоятельного трудоустройства, особенно при условии что меня уже распределили в определённую организацию. Или если я найду работу по специальности в Минске и привезу запрос могу ли я настаивать что бы меня перераспределили туда, по месту жительства/работы мужа?Законно ли со стороны колледжа мне отказать? Организация куда меня распределили заявляла при распределении что предоставит дом, на деле оказалось что едва ли я могу рассчитывать на общежитие, моя семья совсем не хочет жить в таких условиях. Обучение ещё не окончилось, осталась 1 практика и госы, если я сейчас отчислюсь и не получу диплом обязана ли буду я отрабатывать или выплачивать деньги за обучение? Спасибо

Вы имеете право просить колледж о распределении Вас по месту жительства или работы мужа. Однако если нет такой возможности колледж может и отказать Вам в таком распределении. Если Вы отчислитесь до экзаменов, то Вам ничего не надо будет возмещать.

С уважением, адвокат Филанович Ирина Николаевна (80291454519)


Читать и комментировать полную версию юридического вопроса "Распределение"...

Понравился правовой ответ на юридический вопрос? Поделись ссылкой с друзьями в социальных сетях, поддержи наш юридический проект!

Гражданство для ребенка


Автор: ollechka от 30 марта 2016
 
Я гражданка РБ, муж -РФ. Ребенка буду рожать на территории РБ. Какое гражданство получит мой ребенок? В перспективе через пару месяцев после рождения переехать жить в РФ, т.к. там работает муж. Как не потерять пособие на ребенка? Если я перееду в РФ, мне нужно делать вид на жительство или достаточно регистрации, чтобы прикрепится к поликлинике и отдать ребенка в сад? И если я буду делать вид на жительство я потеряю пособие на ребенка в РБ?

Если Вы уезжаете заграницу на срок более трех месяцев, то пособие утрачивается. По поводу поликлинике и сада - это к российским адвокатам


ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 августа 2002 г. N 136-З

О ГРАЖДАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 13. Приобретение гражданства Республики Беларусь по рождению

Ребенок приобретает гражданство Республики Беларусь по рождению, если на день рождения ребенка:
хотя бы один из родителей ребенка состоит в гражданстве Республики Беларусь независимо от места рождения ребенка;

С уважением, адвокат Филанович Ирина Николаевна (80291454519)

Читать и комментировать полную версию юридического вопроса "Гражданство для ребенка"...

Понравился правовой ответ на юридический вопрос? Поделись ссылкой с друзьями в социальных сетях, поддержи наш юридический проект!

Земельный участок для многодетной семьи


Автор: elenashtuk от 30 марта 2016
 
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста,разобраться.В 2010 году мы с семьей (я,муж и 2 детей) получили квартиру(71,4 кв метра),как молодая семья.Взяли кредит в банке на 20 лет под 5%.В 2014 году родился 3 ребенок.В 2015 году переоформили кредит,как многодетная семья на 40 лет под 1%.В 2016 году стали на расширение и получили участок 8 соток для строительства дома:1)За сколько лет необходимо залить фундамент,возвести коробку дома,чтобы не забрали участок.2) Можно ли взять отсрочку на строительство ? Если я сейчас нахожусь в декретном отпуске,а потом буду учиться на дневной форме обучения.Что для этого надо делать и куда обращаться.3) Если в дальнейшем придется законсервировать участок.Что я должна предпринять? 4)Можем ли мы получить льготный кредит на строительство дома как многодетная семья(на 40 лет под 1%)? Участок находится в населенном пункте до 20 тыс человек.Банк прокредитует только 28.6 кв метров? Сколько стоит сейчас 1 кв метр? 5)Может ли банк отказать в кредите, если за 6 лет оплаты кредита мы раза 3 произвели оплату кредита не до 30 числа,а 1-3 числа следующего месяца? Заранее спасибо.С уважением и благодарностью к Вам,Елена.

фундамент, стены и крыша должны быть возведены в течение трех лет с момента приобретения земельного участка. На два года можно продлить строительство. По этому поводу надо обращаться в исполком.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
архитектуры и строительства
Республики Беларусь
27.06.1995 N 158
(в редакции
постановления Министерства
архитектуры и строительства
Республики Беларусь
31.12.2004 N 31)

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И КОНСЕРВАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(в ред. постановления Минстройархитектуры от 31.12.2004 N 31)

1. Инструкция о порядке приостановления строительства и консервации объектов незавершенного строительства (далее - Инструкция) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, статьей 62 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 109, 2/1049), иным законодательством Республики Беларусь и определяет порядок приостановления строительства, а также консервации объектов незавершенного строительства.
Настоящая Инструкция не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства.
2. Решение о приостановлении строительства по обстоятельствам, не связанным с технологическими перерывами в строительстве (выполнением строительных работ), не влекущее за собой обязательного расторжения договора строительного подряда принимается в случаях:
выявления в ходе строительства несоответствия проекта требованиям технических нормативных правовых актов;
выявления дефектов в проектной документации на строительство, требующих ее существенного изменения;
выявления в работе подрядчика недостатков (несоблюдение требований проектно-сметной документации, технических нормативных правовых актов, отсутствие контроля качества поступающих материалов и изделий, другие недостатки), которые могут повлечь за собой угрозу безопасности и надежности объекта строительства;
отсутствия у инвестора, застройщика, заказчика средств для дальнейшего финансирования строительства;
невозможности обеспечения строительства строительными материалами и оборудованием в установленные договором сроки;
в случае намерения законсервировать объект строительства или прекратить дальнейшее строительство;
по иным основаниям, предусмотренным законодательством или договором строительного подряда.
3. Решение о приостановлении строительства принимают:
органы государственного строительного надзора, иные государственные органы - в случаях, установленных законодательством;
подрядчик - в случае невозможности дальнейшего выполнения строительных работ в течение более одного месяца по причинам временного отсутствия строительных материалов и (или) оборудования, поставляемых заказчиком, либо неоплаты заказчиком выполненных работ в сроки, определенные договором строительного подряда, а также в иных случаях;
инвестор, застройщик, заказчик - в случае намерения законсервировать объект строительства или прекратить дальнейшее строительство, а также выявления в работе подрядчика недостатков, которые могут повлечь за собой угрозу безопасности и надежности объекта строительства, а также в иных случаях;
иные лица по основаниям, предусмотренным законодательством и (или) договором.
4. В решении уполномоченного государственного органа или иного инвестора, застройщика, заказчика, подрядчика о приостановлении строительства определяются:
дата приостановления работ;
источники финансирования строительства и работ по приостановлению строительства;
меры по устранению причин, повлекших приостановление строительства;
меры по обеспечению сохранности строительных материалов и оборудования с указанием лица, ответственного за их сохранность.
5. В случае приостановления строительства на срок свыше трех месяцев в течение одного месяца по истечении указанного срока, а также при наличии обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящей Инструкции, решение о консервации объекта незавершенного строительства принимают:
Совет Министров Республики Беларусь или уполномоченный им орган - по объектам незавершенного строительства, возводимым за счет средств республиканского бюджета;
местный исполнительный и распорядительный орган - по объектам незавершенного строительства, возводимым за счет средств соответствующих местных бюджетов;
иной инвестор, застройщик, заказчик - по другим объектам незавершенного строительства.
6. В решении уполномоченного государственного органа или иного инвестора, застройщика, заказчика о консервации объекта незавершенного строительства помимо сведений, указанных в абзацах втором - пятом пункта 4 настоящей Инструкции, определяются также сроки разработки документации, необходимой для проведения консервации.
7. Застройщик, заказчик в месячный срок со дня принятия решения о консервации объекта незавершенного строительства информируют об этом письменно органы государственного строительного надзора и местный исполнительный и распорядительный орган, выдавший разрешение на строительство объекта.
8. Застройщиком, заказчиком совместно с подрядчиком в течение четырнадцати календарных дней со дня принятия решения о консервации объекта незавершенного строительства составляются:
8.1. акт о консервации объекта незавершенного строительства с указанием в нем:
наименования объекта;
даты начала и даты приостановления строительства;
сметной стоимости строительства;
сметной стоимости объемов выполненных строительных работ до момента консервации;
степени строительной готовности объекта в процентном отношении.
К акту прилагаются ведомости на неиспользованные строительные материалы и несмонтированное оборудование, а также акт сверки расчетов между застройщиком или заказчиком и подрядчиком. Акт и ведомости подписываются руководителями организаций застройщика, заказчика и подрядчика;
8.2. перечень работ и затрат, необходимых для обеспечения сохранности законсервированного объекта незавершенного строительства или его конструктивных элементов.
9. Разработчиком проектной документации на основании перечня работ и затрат, необходимых для обеспечения сохранности законсервированного объекта незавершенного строительства или его конструктивных элементов, с учетом мероприятий по обеспечению сохранности объекта незавершенного строительства в установленные в решении о консервации сроки составляются смета и техническая документация по консервации объекта.
В смету на консервацию объекта должны быть включены платежи, оплачиваемые ежегодно (поквартально) инвестором, застройщиком, заказчиком за временно занимаемые земли (карьеры), отведенные для строительства объекта.
Смета на консервацию объекта утверждается застройщиком, заказчиком по согласованию с инвестором.
Оплата расходов по смете на консервацию объекта производится за счет средств, предусмотренных для финансирования строительства объекта и иных источников, не запрещенных законодательством. В случае консервации объекта при выявлении в ходе строительства несоответствия проекта требованиям технических нормативных правовых актов, а также дефектов в проектной документации на строительство, требующих ее существенного изменения, оплата работ по составлению сметы и технической документации производится за счет средств разработчика проектной документации.
10. Заказчик и подрядчик заключают дополнительное соглашение к договору строительного подряда, в котором предусматриваются:
строительные работы по консервации объекта незавершенного строительства, предусмотренные сметой;
обязанность заказчика возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервации объекта, с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ (полученные подрядчиком преимущества, дополнительный доход, прибыль), а также причиненные убытки (в пределах разницы между ценой договора и стоимостью выполненных и оплаченных работ), произвести оплату индивидуальных изделий и конструкций, изготовленных заводами-изготовителями по заказу подрядчика на конкретный объект, если подрядчик не может использовать их на других объектах;
обязанность подрядчика возместить понесенные по его вине убытки;
сроки выполнения работ и сроки сдачи заказчику законсервированного объекта незавершенного строительства или его конструктивных элементов.
11. После выполнения предусмотренных дополнительным соглашением работ подрядчик обязан сдать по акту заказчику законсервированный объект незавершенного строительства в согласованные сроки, а заказчик - принять этот объект. В акте приемки-передачи законсервированного объекта помимо сведений, указываемых в акте о консервации объекта, предусматривается также сметная стоимость объемов строительных работ по консервации, выполненных по дополнительному соглашению к договору строительного подряда в соответствии со сметой и технической документацией, составленной разработчиком проектной документации.
Заказчиком производится завершение расчетов с подрядчиком за выполненные строительные работы и расторжение договора строительного подряда.
12. Инвестор, застройщик, заказчик проводят:
периодические осмотры законсервированного объекта незавершенного строительства для обеспечения его сохранности и безопасности;
мероприятия по устранению причин, вызвавших консервацию объекта незавершенного строительства.
13. Республиканские органы государственного управления, областные исполкомы и Минский городской исполком ведут анализ и учет законсервированных ими объектов незавершенного строительства, принимают меры по их завершению или предлагают указанные объекты для отчуждения с целью последующей продажи, передачи другим юридическим лицам либо на другие цели.
Перечень законсервированных объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности, ежеквартально представляется в Министерство экономики Республики Беларусь.
14. В состоянии консервации объект незавершенного строительства может находиться не более трех лет. После устранения причин, вызвавших консервацию объекта незавершенного строительства, решение о возобновлении строительства принимается государственными органами, исполнительными и распорядительными органами, инвестором, застройщиком, заказчиком, принявшими решение о консервации.
Продолжение строительства осуществляется в порядке, установленном законодательством, по вновь заключаемому договору подряда. Подрядчику по акту передаются объект незавершенного строительства и заключение разработчика проектной документации о его техническом состоянии.
15. Расходы, оплачиваемые инвестором, застройщиком, заказчиком по расконсервации объекта, производятся за счет источников финансирования строительства объекта и иных источников, не запрещенных законодательством.
16. Расходы по консервации (расконсервации) объекта незавершенного строительства в аналитическом учете отражаются по дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" в корреспонденции со счетами материалов, ценностей, расчетов, финансирования и иными счетами и показываются по строке 140 в разделе I актива бухгалтерского баланса организации.
17. При невозможности устранения причин, приведших к консервации объекта незавершенного строительства, он реализуется как объект незавершенного строительства в порядке, установленном законодательством. Для этого инвестор, застройщик, заказчик, должны зарегистрировать законсервированный объект незавершенного строительства в организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
18. В случае, если сохранение законсервированного объекта незавершенного строительства противоречит общественной пользе или представляет угрозу национальной безопасности, общественному порядку, нравственности, здоровью населения, правам, свободам и защищаемым законом интересам других лиц, на основании решения суда могут быть произведены принудительное отчуждение этого объекта с компенсированием стоимости отчужденного имущества (при этом вычитаются затраты на отчуждение и охрану указанного имущества), демонтаж или снос этого объекта за счет средств собственника (владельца).


С уважением, адвокат Филанович Ирина Николаевна (80291454519)


Читать и комментировать полную версию юридического вопроса "Земельный участок для многодетной семьи"...

Понравился правовой ответ на юридический вопрос? Поделись ссылкой с друзьями в социальных сетях, поддержи наш юридический проект!

парник


Автор: OlgaKharkevich1967 от 30 марта 2016
 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,хочу зарегистрировать строения на участке,является ли парник из рам и парник из поликарбоната строением, которое надо регистрировать?

Нет

С уважением, адвокат Филанович Ирина Николаевна (80291454519)

Читать и комментировать полную версию юридического вопроса "парник"...

Понравился правовой ответ на юридический вопрос? Поделись ссылкой с друзьями в социальных сетях, поддержи наш юридический проект!

Раздел имущества


Автор: murena от 30 марта 2016
 
Купили в браке земельный участок, оформлен на меня, построили цоколь. В браке муж нигде не работал, но платил единый налог, как индивидуальный предприниматель по 6 месяцев за год. Я работала всегда. Брак продлился два года. Воспитываю двоих несовершеннолетних детей от предыдущего брака. После развода муж подал иск в суд на раздел имущества и пугает меня, что я буду платить все судебные издержки, как ответчик. Вопрос: Кто должен оплачивать издержки? Может ли участок остаться в собственности у меня?

Все судебные издержки: государственную пошлину и расходы на адвоката - платит ответчик. Земельный участок является Вашей совместной собственностью, а не лично Вашей собственностью

С уважением, адвокат Филанович Ирина Николаевна (80291454519)

Читать и комментировать полную версию юридического вопроса "Раздел имущества"...

Понравился правовой ответ на юридический вопрос? Поделись ссылкой с друзьями в социальных сетях, поддержи наш юридический проект!

Платные консультации:

получить платную юридическую консультацию адвоката или иную правовую помощь можно по телефону, электронной почте или при личной встрече с адвокатом в его офисе. Достаточно позвонить адвокатам по телефонам:



При звонке из Республики Беларусь вместо цифр "+375 29" можно набирать цифры "8 029".

Телефоны адвокатов доступны
с 8.00 до 22.00 ежедневно.
В рамках платных консультаций правовая помощь оказывается с учетом всех Ваших правовых нюансов и представленных Вами документов. По итогам устной консультации возможна подготовка письменного документа с текстами извлечений из нормативных правовых актов (нормы, на основании которых дана консультация).

Обращаем внимание, что указанные телефоны принадлежат адвокатам и не предназначены для бесплатных консультаций! Получить бесплатную помощь Вы можете только задав вопрос на нашем сайте.

Последние Вопросы:

Вчера, 23:22
С 2009 по 2013 год обучался в военной академии Рб. Служил по распределение с 2013 по декабрь 2017. Не дослужил 1,5 года. Уволился по статье нарушение...
Прочитать ответ
Вчера, 23:20
Доброго времени суток. Суть вопроса в том,что на конвертацию чеков "Жилье" из чеков "Имущество" существовало два документа: 1.Положение...
Прочитать ответ
Вчера, 22:37
Добрый день. У супруга второй брак со мной. От первого брака есть несовершеннолетняя дочь,проживает с матерью. В первом браке он с бывшей супругой...
Прочитать ответ
Другие вопросы

Архив Вопросов:


Март 2017 (269)
Февраль 2017 (391)
Январь 2017 (445)
Декабрь 2016 (378)
Ноябрь 2016 (441)
Октябрь 2016 (443)